uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Договор подряда на выполнение проектно-поисковых работ
Договор подряда на выполнение проектно-поисковых работ
В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами за счет Заказчика выполнить отмеченные в пункте 1.2 Договора работы, а Заказчик обязывается принять результат таких работ (проектную и\или техническую документацию) и оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ.



   
   м. _ _ _ _ _ _ "_ _" _ _ _ _ _ _ в 200_ г.
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, дальше - Заказчик
   
   (полное название юридического лица или П. И. Бы. физического лица)
   
   в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (должность и П. И. Бы.)
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, с одной стороны, и
   
   (положения, устава)
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, дальше - Подрядчик
   
   (полное название юридического лица или П. И. Бы. физического лица)
   
   в лице _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (должность и П. И. Бы.)
   
   что действует на основе _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
   
   (положения, устава)
   
   со второй стороны, заключили настоящий Договор подряда на выполнение проектно-поисковых работ (дальше - Договор) о следующем.
   
   1. Предмет Договора
   
   1.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Подрядчик принимает на себя обязательство своими силами и средствами за счет Заказчика выполнить отмеченные в пункте 1.2 Договора работы, а Заказчик обязывается принять результат таких работ (проектную та/або техническую документацию) и оплатить Подрядчику стоимость выполненных работ.
   
   1.2. Объект проектно-поисковых работ:
   
   разработка проектной документации: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
   
   разработка технической документации: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;
   
   выполнение поисковых работ: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
   
   2. Права и обязанности Сторон
   
   2.1. Обязанности Заказчика:
   
   • предоставить Подрядчику выходные данные, необходимые характеристики и другую информацию относительно объекта, определенного в п. 1.2 Договора, в срок не позже _ _ календарных дней после вступления в силу Договором;
   
   • оплатить Подрядчику установленную цену согласно разделу 3 Договора;
   
   • использовать проектно-сметную документацию, полученную от Подрядчика, лишь для целей, установленных Договором, не передавать проектно-сметную документацию другим лицам и не разглашать данные, которые содержатся в ней, без согласия Подрядчика;
   
   • предоставлять услуги Подрядчику в исполнении проектных и поисковых работ в объеме и на условиях, установленных Договором;
   
   • принимать участие вместе с Подрядчиком в согласовании готовой проектно-сметной документации с уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления;
   
   • возместить Подрядчику дополнительные расходы, связанные с изменением выходных данных для проведения проектных и поисковых работ в результате обстоятельств, которые не зависят от Подрядчика;
   
   • в случае предъявления к Заказчику иска другим лицом в связи с недостатками составленной проектной документации или выполненных поисковых работ вовлечь Подрядчика в участие по делу.
   
   2.2. Заказчик имеет право:
   
   • осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения проектных работ;
   
   • к началу выполнения проектных работ вносить изменения относительно требований и характеристик объекта, определенного в п. 1.2 Договора.
   
   2.3. Подрядчик обязан:
   
   • выполнять работы в соответствии с выходными данными для проведения проектирования и согласно Договору;
   
   • обеспечить качество проектных работ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
   
   (согласно требованиям Заказчика, отмеченными в дополнении N _ к этому Договору/згидно с требованиями
   что обычно относятся)
   
   • согласовывать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, а в случае необходимости - также с уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления;
   
   • передать Заказчику готовую проектно-сметную документацию и результаты поисковых работ;
   
   • не передавать без согласия заказчика проектно-сметную документацию другим лицам;
   
   • гарантировать Заказчику отсутствие у других лиц права помешать или ограничить выполнение работ на основе подготовленной по Договору проектно-сметной документации.
   
   2.4. Подрядчик имеет право:
   
   • получить оплату за выполненные проектные работы в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором;
   
   • вовлекать в выполнение части проектных работ третьих лиц (квалифицированных специалистов или специализированы проектные организации) на условиях субподряда.
   
   3. Порядок выполнения работ
   
   3.1. Подрядчик приступает к выполнению проектных работ по Договору не позже _ календарных дней с момента получения от Заказчика выходных данных, необходимых характеристик и другой информации, относительно объекта, определенного у п.1.1 Договора.
   
   3.2. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения проектных работ Подрядчиком.
   
   3.3. При невозможности выполнения отдельных частей проектных работ собственными силами Подрядчик имеет право вовлекать в их выполнение на условиях субподряда специалистов или специализированы проектные организации. Ответственность перед Заказчиком за выполнение ими взятых на себя обязательств несет Подрядчик.
   
   3.4. Конечный срок выполнения проектных работ по Договору: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   3.5. Подрядчик обязывается не позже _ _ _ календарных дней после наступления конечного срока, определенного в п. 2.5 Договора, передать Заказчику результаты выполненных проектных работ и составить и подписать со своей стороны акт принятия-передачи.
   
   3.6. При отсутствии замечаний Заказчик обязывается подписать акт принятия-передачи в течение _ _ _ дней.
   
   3.7. В случае выявления существенных недостатков в результатах выполненных проектных работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика устранения таких недостатков в _ _ _ - дневной срок и только после этого в _ _ _ - дневной срок подписать акт принятия-передачи.
   
   3.8. К существенным недостаткам, определенным в п. 2.8 настоящего Договора, принадлежат:
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ;
   
   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
   
   4. Размер и порядок оплаты
   
   4.1. За выполнение проектных работ Заказчик платит Подрядчику _ _ _ _ грн. не позже _ _ _ дней с момента подписания акта принятия-передачи.
   
   4.2. В ходе выполнения проектных работ Стороны могут договориться о частичной оплате уже выполненных работ.
   
   4.3. Подрядчик _ _ _ _ _ _ _ _ статус(у) плательщика налога на прибыль
   
   (имеет, не имеет)
   
   предприятий на общих условиях.
   
   5. Ответственность Сторон и решения споров
   
   5.1. За нарушение срока выполнения работ, установленного пунктом 3.5 Договора, Подрядчик платит Заказчику штраф в размере _ _ % от суммы договора за каждый день просрочки.
   
   5.2. За невыполнение обязанности относительно составления и подписания акта принятия-передачи (п. 3.6 Договора) Подрядчик платит Заказчику штраф в размере _ _ % от суммы договора.
   
   5.3. За невыполнение обязанности относительно подписания акта принятия-передачи (п. п. 3.7, 3.8 Договору) Заказчик платит Подрядчику штраф в размере _ _ % от суммы Договора.
   
   5.4. За каждый день просрочки оплаты за выполненные проектные работы (п. 4.1 Договора) Заказчик платит Подрядчику пеню в размере _ _ % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
   
   5.5. Все споры, связанные с настоящим Договором, его заключением, или такие, которые возникают в процессе выполнения условий настоящего Договора, решаются путем переговоров между представителями Сторон. Если спор невозможно решить путем переговоров, он решается в судебном порядке согласно действующему законодательству.
   
   6. Другие условия
   
   6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
   
   6.2. После подписания Договора все предыдущие переговоры за ним, переписка, предыдущие соглашения и протоколы, о намерениях по вопросам, которые так или иначе касаются настоящего Договора, теряют силу.
   
   6.3. Изменения в настоящий Договор могут быть внесены за взаимным согласием Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.
   
   6.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору есть его неотъемлемой частью, если они изложены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
   
   6.4. Договор может быть разорван при согласии Сторон. В случае невыполнения одной Стороной своих обязанностей по Договору другая Сторона имеет право требовать расторжения Договора в судебном порядке в случаях, предусмотренных законодательством.
   
   6.5. Правоотношения между сторонами, которые возникают в связи с выполнением условий настоящего Договора и не урегулированные им, регламентируются нормами действующего законодательства.
   
   6.6. Договор составлен украинским языком, на _ _ _ страницах в _ _ экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
   
   Местонахождение и реквизиты Сторон
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 5166 | 08/08/2009 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
06.03.2021 11:00

Закарпатська область із понеділка стає "червоною"

Державна комісія з ТЕБ та НС віднесла Закарпатську область до "червоного рівня" епідемічної небезпеки з 8 березня.
06.03.2021 08:34

COVID-19 в Україні: госпіталізовано стільки ж людей, як одужало

За добу 5 березня в Україні виявили 9 144 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 3 309 осіб, померло 156 хворих, одужала 3 351 особа.
06.03.2021 07:52

ДТП в Польщі: 6 українців загинуло, 35 травмовані

У Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП.
05.03.2021 23:22

На Одещині ДТП з патрульним авто: є загиблий та травмовані

Поліція повідомила про ДТП на трасі Одеса-Київ за участю службового автомобіля патрульної поліції, під час якого загинула людина.
05.03.2021 22:16

Синоптики обіцяють мороз, сніг та дощ наступного тижня

У суботу, 6 березня, в Україні хмарно з проясненнями, вночі та вранці, крім північних та більшості західних областей, помірний сніг, на півдні з дощем, у східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях місцями значний сніг; вдень без істотних опадів.
05.03.2021 21:18

Новини 5 березня: санкції США проти Коломойського, свіжі політичні рейтинги

США наклали санкції на Коломойського, Президентський рейтинг: Зеленський дещо відірвався від суперників, — актуальні новини 5 березня.
05.03.2021 20:24

Youtube заблокував трансляцію каналу Медведчука

На Youtube заблокували трансляцію ефіру телеканалу Віктора Медведчука "112 Україна", проти якого Україна ввела санкції.
05.03.2021 19:22

На тлі санкцій проти Коломойського Зеленський подякував США за боротьбу з олігархами

Офіс президента подякував міжнародним партнерам, зокрема США, за допомогу в боротьбі з олігархами.
Усі новини