uasol.com
Додати статтю | Реєстрація
Інтернет і сервіси
Авто і Мото
Бізнес і фінанси
    Автоматизація бізнесу
    Бізнес в інтернеті
    Банки і кредити
    Бухгалтерія
    Договори
    Маркетінг
    Нерухомість
    Охорона праці
    Підприємництво
    Посадові інструкції, контракти
    Про рекламу
    Різне
    Статутні документи
    Страхові послуги
    Управління
    Форекс
Будівництво та ремонт
Будинок, сім'я
Все про меблі
Дієти, ваша фігура
Діти і батьки
Закон і Право
Захоплення і хобі
Зв'язок
Комп'ютери
Краса, мода, імідж
Кулінария
Культура та мистецтво
Лекції, посібники
Люди, суспільство
Медицина і здоров'я
Наука і освіта
Політика
Промисловість
Реферати
Робота, працевлаштування
Спорт
Товари і послуги
Туризм і подорожі
Чоловік + Жінка
  Морські свинки. Утримання і догляд.  
  Створення рінгтонов 
  Ліки для лікування кандидозу (молочниці)  
  ПЕРШІ ОЗНАКИ ВАГІТНОСТІ 
  Материк Євразія 
  ОРХІДЕЯ В БУДИНКУ - ДОГЛЯД 
  Черепахи: утримання та догляд 
  ПОВНА ТАБЛИЦЯ КАЛОРІЙНОСТІ ПРОДУКТІВ  
  Що це таке вегето-судинна дистонія? 
  Як скласти бізнес-план 
Каталог україномовних статей - uasol.com
 укр
 eng
 рус
ШУКАТИ!
Запам'ятати сторінку | Зробити стартовою | Поділитися з товарищем
Договор на изготовление мебельных изделий
Договор на изготовление мебельных изделий
Принять изделие в течении 2 дней с момента получения уведомления "Подрядчика".
   Предоставить "Подрядчику" в течение 2 дней с момента получения извещения о готовности изделия возможность его установки и монтажа. В противном случае "Подрядчик" не несет ответственность за нарушение сроков изготовления изделия.
   3.9 Указать достоверный способ связи с "Заказчиком" для извещения о готовности изделия


Д О Г О В О Р №
    на изготовление мебельных изделий
   
   
   г. Донецк "___"____________2003 г.
   
   
   ________________________________________________,именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице______________________, действующий на основании ______________, с одной стороны, и ООО ________________________, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора ____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
   
   1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   
   1.1 "Заказчик" поручает, а "Подрядчик" обязуется на свой риск выполнить в соответствии с условиями данного Договора работу по изготовлению мебельного изделия _________________________________________________________, именуемого в дальнейшем "Изделие", а "Заказчик" обязуется принять и оплатить эту работу.
   1.2 Внешний вид, размеры и стоимость изделия определяются в рабочем проекте (чертежах) и спецификации на изделие (Приложение №___ договора).
   1.3 При установке или монтаже мебельного изделия "Подрядчик" не несет ответственности за неровности и кривизну стен, пола и потолка у "Заказчика".
   1.4 Работы выполняются из материала "Подрядчика".
   
   2. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
   
   2.1 "Подрядчик" обязан выполнить указанные в п.1 настоящего договора работы на свой риск и в установленный договором срок.
   2.2 На момент заключения договора предоставить "Заказчику" 3-х мерное изображение изделия с указанием размеров, цвета и мебельных аксессуаров.
   2.3 Качество выполняемых работ должно соответствовать заданию "Заказчика" и условиям договора (спецификации).
   2.4 Немедленно информировать "Заказчика" в случае, если выполнение указаний "Заказчика"
   угрожает прочности или непригодности изготавливаемого изделия.
   2.5 Сообщить "Заказчику" о готовности изделия и готовности к его установке.
   
   
    3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
   3.6 Ознакомиться с изображением изделия, утвердить его дизайн, цвет и размеры.
   3.7 Своевременно оплатить работу "Подрядчика", в размерах и в сроки, указанные в п. 4 Договора
   3.8 Принять изделие в течении 2 дней с момента получения уведомления "Подрядчика".
   Предоставить "Подрядчику" в течение 2 дней с момента получения извещения о готовности изделия возможность его установки и монтажа. В противном случае "Подрядчик" не несет ответственность за нарушение сроков изготовления изделия.
   3.9 Указать достоверный способ связи с "Заказчиком" для извещения о готовности изделия ,а также в форс-мажорных случаях (№ телефона ,адрес объекта ,где будет вестись установка).При отсутствии достоверных данных "Подрядчик" имеет право не выполнять условия Договора.
   3.10 В случае отказа от заказанного изделия немедленно уведомить об этом "Подрядчика" с возмещением ему понесенных убытков в размере оплаченного аванса в указанные договором сроки.
   
   
   4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ПОДРЯДЧИКА
   
   4.1 Стоимость изделия (в т.ч. затрат по его изготовлению, доставке в пределах г. Донецка и установке) составляет __________грн. (что эквивалентно ___ долларам США ) Расчет стоимости изделия определяется в соответствии с п. 5.2 Договора и указан в спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора (допустимая погрешность расчета 10%).
   4.2 Оплата производится Заказчиком путем:
   4.2.1 Внесения 100% предоплаты за выполненные работы
   4.2.2 Внесения авансового платежа в размере 70% от стоимости изделия, указанной в п.4.1. Окончательный расчет по договору (оплата 30%) осуществляется "Заказчиком" в течение 3-х дней с момента получения извещения "Подрядчика" о готовности к монтажу и установке изделия, но не позднее срока установленного в п.8.2 . В случае повышения индекса инфляции указанная сумма подлежит индексации.
   4.3 Оплата производится в национальной валюте Украины. Вид расчетов - наличный, безналичный, смешанный.
   4.4 "Подрядчик" вправе увеличить стоимость работ в случаях:
   а) при увеличении "Заказчиком" объемов работ;
   б) при изменении стоимости материалов, конструкции и прочих затрат "Подрядчика".Если возникла необходимость изменить стоимость работ, "Подрядчик" обязан уведомить "Заказчика" и согласовать с ним этот вопрос до наступления срока сдачи изделия.
   
   
   5.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
   
   5.1 Эскиз изделия выдается "Заказчику" после осуществления им предоплаты за изделие или внесения авансового платежа (70%) в течение ____ дней с момента подписания договора.
   5.2 "Подрядчик" обязан произвести выезд на место установки изделия для выполнения замеров и уточнения конструкции изделия, его технологических особенностей, после чего предоставить "Заказчику" трехмерное изображение изделия с указанием точных размеров и его стоимости (стоимость выезда на замеры по г. Донецк составляет 50 грн., что входит в авансовый платеж изделия). Расходы, связанные с выездом на замеры за пределы г. Донецка, несет "Заказчик". Они оговариваются сторонами дополнительно и не входят в стоимость аванса.
   5.3 Продолжительность замеров, установки и монтажа изделия устанавливаются по соглашению сторон исходя из технологических особенностей указанных работ и сложности изделия.
   5.4 Сдача-приемка выполненных работ оформляется приемо-сдаточным актом. В случае необоснованного отказа подписания сторонами приемосдаточного акта, они несут ответственность по п.6 Договора.
   5.5 Все претензии, возникшие во время монтажа и установки изделия, отражаются в приемо-сдаточном акте.
   5.6 Сборка и монтаж у «Заказчика» осуществляется после получения полной оплаты изделия.
   
   
   6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
   
   6.1 За невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами своих обязательств по договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
   
   6.2 В случае нарушения "Подрядчиком" сроков выполнения работ более чем на 7 дней, он обязан уплатить "Заказчику" неустойку в размере 0,1 % от стоимости изделия.
   6.3 В случае нарушения "Заказчиком" п. 3.7-3.9,5.4 Договора он обязан уплатить "Подрядчику" неустойку в размере 0,1 % от стоимости изделия.
   6.4 Оплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств и устранения нарушений.
   6.5 Стороны не несут ответственность друг перед другом в случае возникновения обстоятельств форс-мажора, документально доказанные.
   
   7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
   
   7.1 Гарантийный срок по данному договору составляет 12 мес. с момента передачи изделия.
   7.2 Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или другие дефекты, возникшие вследствие неправильной эксплуатации.
   7.3 Гарантийные обязательства не распространяются на те виды работ и то оборудование, которые не связаны непосредственно с мебелью (монтаж сантехнических работ, подсоединения электрических коммуникаций, лампочки, включатели и прочее.), за исключением товаров, приобретенных у "Подрядчика" на которые выдаются отдельные гарантийные обязательства.
   
   8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
   
   8.1 Срок начала выполнения работ начинается с момента перечисления предоплаты за изделие и утверждения проекта изделия "Заказчиком".
   8.2 Срок окончания работ ______________
   8.3 Срок действия договора устанавливается с момента его подписания сторонами и до выполнения сторонами своих обязательств.
    8.4 Все споры и разногласия по договору стороны решают путем переговоров. В случае невозможности решения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в хозяйственном суде в соответствии с действующим законодательством.
   8.5 Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, стороны разрешают в соответствии с действующим законодательством.
   8.6 Изменения и дополнения условий Договора производятся только по письменному соглашению сторон.
   8.7 Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
   
   
   Приложения:
   Спецификация:
   Расчет стоимости
   
   
   
    ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:
   _
   
    ________________/ / ________________/ /
   
   
   
   
   

Автор: uasol | Відгуки: 0 | Перегляди: 4869 | 07/05/2011 Бізнес і фінанси - Договори

Ссылка на статью:


Коментарій

Оставить комментарий
Ваше имя:
Комментарий:
Введите текст, изображенный на картинке:
 
 укр  |  рус  |  eng 
20.11.2017 12:07

Гелетей відповів Саакашвілі: Депортація злочинців – не справа УДО

"Депортація або екстрадиція злочинців, кримінальних авторитетів або осіб, які становлять загрозу для національної безпеки України, не належить ні до меж компетенції Управління державної охорони України, ні до моїх повноважень, як його начальника", – заявив він.
20.11.2017 11:55

Троє бійців АТО загинули в неділю через пічку

За попередньою інформацією, подія сталась у результаті необережного поводження з пічним обладнанням в одній із в/ч, яка виконує бойові завдання на Донецькому напрямку.
20.11.2017 10:51

ГПУ втратила право починати розслідування

Прокуратура мала право розслідувати злочини, підслідні Державному бюро розслідувань, не довше 5 років від дня набрання чинності нового УПК (19 листопада).
20.11.2017 09:00

Хроніка 20 листопада. "Хі-хі" Тимошенко з Путіним, і очікування в ЄС провалу Угоди

Кучма заявляє про неприпустимість революції, Жванія виходить з "Нашої України", Тимошенко посміялася з жартів Путіна над Ющенком та Саакашвілі, політики ЄС очікують з боку Януковича зриву підписання Угоди про асоціацію...
20.11.2017 01:29

РФ спровокувала гуманітарну катастрофу на Донбасі - Клімкін

Через дії Росії на Донбасі виникли гуманітарна та екологічна катастрофи.
20.11.2017 00:30

Президент Зімбабве Мугабе не подав у відставку

Президент Зімбабве Роберт Мугабе не виправдав очікувань, не оголосивши про відставку в зверненні до народу.
19.11.2017 23:48

Аваков: У НФ уже готовий проект зміни Конституції

У партії "Народний фронт" є готовий проект конституційної реформи, за яким "усувається дуалізм влади".
19.11.2017 22:16

Президент Зімбабве Мугабе подає у відставку - AP

Президент Зімбабве Роберт Мугабе йде у відставку після майже чотирьох десятиліть при владі.
Усі новини